Как избежать взыскания неустойки при нарушении сроков по вине заказчика?

Нарушение сроков выполнения работ не всегда является виной подрядчика. Задержки часто возникают из-за действий заказчика: несвоевременной поставки материалов, неполучения необходимых разрешений или внесения изменений в проект.

Когда заказчик не сможет взыскать неустойку?

Если в договоре не были чётко прописаны сроки выполнения работ и условия начисления неустойки, подрядчик может оспорить требования заказчика в суде.

Если выполнение работ было задержано из-за обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или другие чрезвычайные ситуации, подрядчик может быть освобождён от ответственности за нарушение сроков.

Некорректное оформление договора.

Наличие форс-мажорных обстоятельств.

Если заказчик не предоставил необходимые условия для выполнения работ (например, доступ к объекту или финансирование), подрядчик может ссылаться на это как на причину задержки и избежать уплаты неустойки.

Нарушение заказчиком своих обязательств.

Если заказчик обратился с требованием о взыскании неустойки после истечения срока исковой давности, суд может отказать в удовлетворении его иска.

Истечение срока исковой давности.

В сфере строительства и подрядных работ часто возникают споры между заказчиками и подрядчиками относительно сроков выполнения обязательств и начисления неустоек. Арбитражный адвокат, специализирующийся на юридических услугах для подрядчиков, может помочь защитить ваши интересы и предотвратить необоснованные финансовые потери.

Существует несколько ситуаций, в которых заказчик не сможет взыскать неустойку за нарушение сроков выполнения работ:

Нарушение заказчиком своих обязательств

Частые нарушения со стороны, допускающие заказчика на практике:
1. Нарушение срока предоставления разрешения на строительство с момента передачи строительной площадки (если осуществляется строительство только при наличии соответствующего разрешения);
2. Обязательства в части передачи проектной документации заказчиком;
3. Нарушение срока предоставления строительной площадки со стороны Заказчика.

Важно! Также следует иметь в виду, что неустойка за просрочку исполнения определенного этапа работ, рассчитывается исходя из стоимости этапа, в котором было допущено нарушение.
Если заказчик применяет способ расчета пени исходя из общей суммы договора, без учета обязательств, срок исполнения которых еще не наступил и содержащихся в договоре положений о наличии промежуточных сроков (этапов) исполнения, является не обоснованным и удовлетворению не подлежит.

Чтобы взыскать неустойку с подрядчика у него должна быть объективная возможность закончить работы в оговоренные сроки.
Если подрядчик допускает нарушение установленных сроков в связи с невыполнением заказчиком встречных обязательств, то суд откажет взыскать неустойку.
Указанная позиция следует из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, содержащимся в п. 59 Постановления от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении».

Для того, чтобы суд отказал в удовлетворении требований о взыскании неустойки необходимо доказать отсутствие вины в нарушении сроков, то есть обосновать, что обязательство не могло быть исполнено вследствие просрочки заказчика.

В соответствии со сложившейся судебной практикой, отсутствие уведомлений подрядчика о приостановлении работ, не лишает его права ссылаться на наличие обстоятельств, указанных в статье 401 ГК РФ.
Более того, продолжение работ подрядчиком при наличии оснований для их приостановления в силу статьи 719 ГК РФ само по себе не исключает возможности применения положений статьи 404 ГК РФ для определения размера ответственности при наличии вины заказчика.

Помощь адвоката подрядчику

Обращение к арбитражному адвокату может значительно повысить шансы подрядчика на успешное разрешение спора с заказчиком.

Не позволяйте необоснованным требованиям заказчика нанести ущерб вашему бизнесу. Обратитесь к арбитражному адвокату и получите квалифицированную юридическую помощь!

Мировое соглашение

📞 Звоните: +7 (977)775-93-69
💻 Пишите: m.9014293069@gmail.com

Проанализировать ситуацию и определить возможные пути защиты;

Подготовить необходимые документы и доказательства для суда;

Представить интересы подрядчика в арбитражном суде и защитить его права.

Конфиденциальность и защита коммерческой тайны доверителя.

image altimage altimage altimage altзащита от неустойки

📞Напишите в WhatsApp или оставьте заявку и мы проанализируем ваши документы, выработаем стратегию и предложим индивидуальные условия.

Оставьте ваши контактные данные, чтобы получить консультацию адвоката. Это совершенно бесплатно

Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Стоимость услуг адвоката по строительным спорам

Стоимость зависит от сложности дела, количества заседаний и объёма работы. Мы гарантируем качественное представление ваших интересов на всех этапах судебного разбирательства.

Первоначальная встреча позволит вам получить ответы на все интересующие вопросы и понять, как мы можем помочь в вашей ситуации.

Представление интересов доверителя в суде — от 30 000 рублей

Консультация адвоката по строительным спорам — бесплатно

Включает разработку и проверку договоров, претензий, исковых заявлений и других документов, необходимых для защиты ваших интересов.

Составление правовых документов для подачи в суд — от 5 000 рублей

Мы понимаем, что стоимость юридических услуг важна для каждого доверителя, поэтому предлагаем конкурентные цены при высоком уровне профессионализма и качества оказываемых услуг. Свяжитесь с нами для получения подробной консультации и расчета стоимости услуг именно для вашего случая.

Стоимость юридических услуг играет важную роль при выборе адвоката, особенно в такой специфической сфере, как строительство. Мы предлагаем прозрачные и доступные тарифы на наши услуги, чтобы вы могли быть уверены в получении качественной правовой помощи.

Почему мы?

Наши преимущества для юридических лиц
  • Специализация на арбитраже
    Знаем все нюансы арбитражных споров
  • Прозрачность сотрудничества
    Еженедельные отчеты о ходе дела
  • Работаем оперативно

    От претензии до суда в короткие сроки.

  • Гибкие условия оплаты
    Индивидуальный подход. Возможна рассрочка
Заявка отправлена

Адвокат ответит Вам в течение 30 минут.
Хорошего дня!

КОНТАКТЫ:

+7 977 775-93-69
г. Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., д. 18, офис 201 (м. Маяковская)